Concorrência eletrônicaFaltam 27 dias
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia consultiva, de natureza predominantemente intelectual, estruturados em dois itens reunidos em grupo único, destinados à elaboração dos produtos técnicos preparatórios e ao assessoramento técnico da fiscalização e do recebimento da futura obra de reforma da sede do CREMERJ, situada na Praia de Botafogo nº 228, lojas 103 a 109, 119A, 119B e 119C, Rio de Janeiro/RJ, com área aproximada de 2.250 m².
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Valor estimado
- R$ 585.033,98
- Propostas até
- 11/11, 10:00
- Edital
- 38/2026
- Publicada em
- 14/09/2026
Resumo
O CREMERJ quer contratar empresa de engenharia consultiva para elaborar os produtos técnicos preparatórios da reforma de sua sede na Praia de Botafogo, Rio de Janeiro (cerca de 2.250 m²), e para assessorar a fiscalização e o recebimento da futura obra. A contratação é feita em grupo único com dois itens, estimada em R$ 585.033,98.
Itens
| Item | Qtd. | Valor unitário |
|---|---|---|
| Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para realização de levantamentos e diagnósticos prediais, elaboração de estudos técnicos, desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo multidisciplinares, modelagem e compatibilização BIM, elaboração de memoriais, especificações, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, gerenciamento de riscos, documentação para licenciamentos e demais elementos necessários à futura licitação e execução da obra de reforma da sede do CREMERJ. O item compreende, ainda, a produção de estudos, relatórios, memórias, critérios e minutas técnicas, do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e dos demais documentos da futura contratação, bem como o apoio técnico durante a fase externa da licitação da obra. A contratada deverá entregar todos os projetos, relatórios, memoriais, planilhas, modelos BIM, arquivos editáveis, ARTs, RRTs, protocolos e demais documentos previstos neste Termo de Referência e em seus anexos. Os documentos devem observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislação profissional aplicável, normas dos órgãos licenciadores e demais regulamentos pertinentes. Não integra este item a execução física da obra. | 1 unidade | R$ 264.750,00 |
| Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a assistir e subsidiar os agentes públicos formalmente designados pelo CREMERJ para a gestão, fiscalização e recebimento da futura obra de reforma. O item compreende a realização de reuniões, visitas e vistorias técnicas, acompanhamento da conformidade da execução com os projetos, memoriais, especificações, normas e cronograma, análise técnica das medições, identificação e acompanhamento das não conformidades, emissão de relatórios e pareceres técnicos, apoio à análise de pleitos e alterações, acompanhamento de testes e verificação da documentação final da obra. Compreende, ainda, o apoio técnico aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, mediante vistorias, elaboração de relatório de pendências, verificação das correções, conferência dos projetos as built, manuais, garantias, laudos, testes, ARTs, RRTs e emissão de parecer técnico conclusivo. A atuação da contratada terá natureza exclusivamente consultiva e de assessoramento técnico. Permanecerão sob responsabilidade dos agentes públicos do CREMERJ a emissão de ordens e determinações à construtora, a aprovação administrativa das medições, a autorização de pagamentos, a decisão sobre alterações contratuais, | 1 unidade | R$ 320.283,98 |
Edital completo e documentos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Resumo gerado por IA a partir do edital; confira o original antes de enviar proposta.
Vende projetos de engenharia e arquitetura?
Saem em média 11 licitações como esta por semana em RJ. A gente manda as do seu ramo no WhatsApp, toda manhã, já resumidas.